从埃塞俄比亚某公路项目看工期的索赔北大核心CSSCISSCI

国际工程项目复杂程度高、风险大、项目参与方众多,因而在实际施工过程中影响工期的因素很多,工期延误经常发生。工期索赔是国际工程索赔的重要组成部分,与费用索赔密切相关。本文结合实际索赔案例,从承包商对工期索赔权的论证以及工期索赔的计算两方面进行了针对性的分析评述,论证了整个工期索赔的合理性,旨在为承包商进行有效的工期索赔提供理论和应用上的参考。     

索赔款的计算方法

论证索赔项目成立与否属于定性的法律范畴,计算索赔款则是定量的经济范畴,两者都是索赔工作成败的关键。本文结合国际承包工程实践,介绍一些具体的索赔款计算方法。工期索赔的计算方法按国际规定,计算工期索赔,应将业主、咨询工程师和承包商三方每月共同制定的工程进度计划与月底工程实际进度加以对照,找出造成差距的原因,这就是索赔或罚款的依据。作为承包商,应认真分析一些具体资料。     

基于FIDIC合同条件的工程索赔研究

文章阐述了FIDIC合同条件下承包商施工索赔的内涵、索赔的分类和相关条款,根据典型的工程实例,结合FIDIC合同条款,进行施工索赔因素分析和处理。通过理论与实证研究相结合,探讨了总承包项目工期和费用索赔的依据和索赔方法,为国际工程承包企业提高索赔管理水平和市场竞争力,提供借鉴。     

论施工合同索赔

一、施工合同索赔的必要性施工合同索赔(Claim)是指在施工合同履行过程中,合同一方因对方不履行或不适当履行合同义务而遭受损失时向对方提出的价款与工期补偿的要求。它既包括承包商向业主提出的索赔,也包括业主向承包商提出的反索赔。承包商的索赔发生量最大,一般是关于工期、质量和价款的争议,业主向承包商的索赔一般是因承包商承建项目未达到规定质量标准、工程拖期等原因引起。施工合同索赔的意义重大。①索赔可以减少违约行为的发生。索赔的权利和有关索赔的法律规定,对业主和承包商形成了有力的约束,可以防止违约行为的大量出现。②…     

FIDIC合同条件下业主索赔的权利与程序

由于国际工程项目标的大、建设周期长、施工情况复杂、参与人数众多,承包商在施工中难免出现工期延误和质量瑕疵等问题,造成业主的经济损失,而合理有效的索赔则为业主减少风险、维护合法权利提供了重要手段.因此,在FIDIC合同条件下,研究业主索赔的实体权利、法律依据,明确工程师、DAB解决索赔的程序,优化业主的索赔技术,对于预防索赔的发生,提高索赔的针对性、及时性和友好性,具有一定的理论价值和实践意义.     

浅谈索赔

索赔是国际建筑市场上承包商保护自身正当利益,弥补工程损失与提高经济效益的重要手段.索赔是一种正当的权利要求,应遵循客观性、合法性、合理性三原则.本文重点介绍了索赔的分类、索赔的程序.强调了承包商在索赔履行中的积极作用.     

FIDIC土木工程施工合同条件下非正常降雨引起的索赔

承包商的施工进度时常受到降雨的影响,尤其是在非洲存在旱季、雨季区分的地区,给承包商造成进度延误和成本增加.如何界定承包商和业主各自应该承担的风险,如何提出合理的工期延长并得到工程师的认可就显得尤为重要.本文基于对FIDIC土木工程施工合同条件(红皮书,1987版)的理解,结合某国际工程项目索赔的经验,对FIDIC合同条件下非正常降雨引起的索赔进行了详细分析,以期能够与各位同行共享和探讨.     

项目管理中FIDIC条款下承包商的索赔问题

FIDIC条款作为国际通行的条款，在项目管理中发挥着越来越重要的作用但在我国应用的时间不长，而且该条款在实务应用中也存在不少困难：针对这种情况，本文着重分析了其中操作性最复杂的索赔问题；讨论了承包商索赔的程序、工期和费用的计算，以及在索赔过程中具体条款的运用问题：最後，结合实务，提出了具体的建议。     

国际工程项目工效降低费用索赔计价方法

在国际工程中,对工程的干扰容易造成工效降低并引发索赔。而选取恰当的计价方法对索赔权的论证起到了积极作用。本文在介绍了工效降低费用索赔的计价方法的基础上,重点论述了基准生产率计价法,并结合工程特点提出了测量基准生产率的方法,有助于我国承包商在索赔时能够选取合适的方法,提高索赔成功率。     

工期索赔

工期索赔是指承包商对延长施工工期的索赔。工期索赔对承包商有重要意义: 1、能够避免或减少拖期罚款。国际承包是一项高风险事业,承包商因拖延工期而被业主罚款,遭受严重损失的情况时常发生,重大的拖期罚款可以使承包商在某一项目、某一地区的经营归于失败,甚至使承包商破产。但是,造成拖期的责任有时井不在承包商方面,或主要不在承包商方面,而是恰恰相反,主要是业主一方的原因,或其他方面的原因,如意外风险。在这种情况下,及时、有效地进行工期索赔,就能避免或减少拖期罚款。     

菲迪克总承包合同条件下的索赔实践——以某海底管道总承包项目为例

工程总承包项目在采用 1999 年版的FIDIC设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包合同条件时,承包商进行索赔的难度较大,要成功实现索赔,承包商需要强化合同管理水平,增强索赔意识,掌握索赔技巧,才能更好的维护自身利益.本文结合具体工程实践,主要介绍了承包商进行索赔的难度和重点,并通过实际索赔过程介绍了承包商的索赔策略及技巧,以期能够增加索赔成功几率,提高企业利润.     

浅析建设工程合同索赔管理

当前我国经济蓬勃发展,工程建设项目如火如荼,法制正在逐步的完善,而涉及建设工程的合同索赔越来越多。在当前社会环境下,如果对编制和管理工程合同欠缺经验,将会出现不完善的工程合同条款,施工企业及承包商将不能很好的对工程进行索赔。工程合同的索赔应该是双向的,其包含两个方面,业主索赔和施工索赔,但是在工程实际中习惯将承包商对业主的施工索赔叫做“索赔”,而将业主对承包商的索赔叫做“反索赔”。     

策论承包商如何加强工程索赔管理

索赔是承包商在建筑市场上保护自身权益、弥补损失、提高经济效益的重要和有效手段,索赔管理以其本身花费较少、经济效果明显而受到承包商的高度重视。本文对承包商如何加强工程索赔管理作出相关分析,以供参考!     

在总承包项目中如何防范分承包商的索赔

建设工程索赔是在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。本文着重介绍总承包项目中防范索赔的意义、阐述索赔的分类、分析索赔的原因、明确索赔处理的程序和原则、提出索赔管理的对策,从而有效地控制分承包商的各类索赔。     

施工索赔浅析

施工索赔是指承包商由于非自身原因发生合同规定之外的额外工作量或损失所要进行的费用和工期的补偿。它是承发包双方之间经常发生的管理业务 ,是双方合作的方式 ,而不是对立 ,其性质属于经济补偿行为 ,而不是惩罚。《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条规定 :“当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定条件的 ,另一方有权要求履行或者采取补救措施 ,并有权要求赔偿损失”。这即是索赔的法律依据。随着建筑市场的不断规范和完善 ,施工索赔将越来越为人们所普遍接受 ,并日益成为承包商合同管理的重要环节和维护企业利益的有效…     

城市地铁工程施工索赔的风险分析及应对措施

近年来,国内城市地铁建设如火如荼,"你方唱罢我登场"。但是由于一些主客观方面的原因,随之而来的是在施工过程中设计变更、工期延误、不可抗力等其他因素,导致业主和承包商扯皮现象时有发生,最终导致索赔及反索赔的产生。文章对此问题进行了分析探讨,并提出了相关对策。     

FIDIC合同条件下业主索赔程序与承包商索赔程序对比分析

FIDIC施工合同条件中对于业主索赔与承包商索赔都有规定,文章对业主索赔程序和承包商索赔程序从时效性比较、逾期处理比较、索赔资料及索赔报告比较三个角度进行对比分析,指出FIDIC施工合同条件中业主索赔程序对承包商的不公平性。     

国际承包工程索赔的认识与实例

国际承包工程索赔的认识与实例薛陆平（中国路桥建设总公司）西方承包商认为，没有一项工程合同可以不发生索赔而结束。现行的国际承包合同制在西方已经施行了一个多世纪，他们这种说法反映了索赔在工程承包中无处不在，无时不有。我国公司在改革开放后逐步登上国际承包工...     

记录在国际工程合同变更索赔中的重要性

在国际项目的合同管理中由于承包商遇到与合同不一致的情况而导致承包商损失,变更索赔则是减少承包商损失的一种重要方式.承包商的索赔成功与否直接依赖于索赔的原因和影响,而在施工过程中所受的影响与原因只能从记录上进行确定.具体仲裁过程中,通过有效记录分析变更索赔的原因与影响尤其重要.     

大型国际工程项目经济索赔分析

正随着中国国际工程承包事业的不断发展,中国企业承揽的国际工程项目日趋大型化。与一般规模的国际工程项目相比,大型国际工程项目的索赔金额从绝对数值和相对比例两个方面都对项目效益产生巨大影响。因此,对大型国际工程项目经济索赔管理进行专题研究具有必要性和重要性。经济索赔管理是一种外向型管理,索赔目标是使己方的损失得到补偿,并使索赔金额获得支付。然而,承包商自索赔开始就处于被动的局面之中,不仅索